
背景材料
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:
1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒
顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15天。施工单位在3月15日处
理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。
2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成
大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,
影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天,回来后,项目经理提出了索赔。
3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找
到煤层后,影响工期10天,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立
即向工程师提出了索赔。
问题
1.分别分析几次事件中的索赔。
2.试述承包人的索赔程序。
答案:
1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,
施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,
但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28天,正确的做法应该是索赔事件发生后的
28天之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立,因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊
断层并未在地质报告中标注。
2.承包人的索赔程序是:
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事
件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期
限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天
内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。
2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程
师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原
则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成
费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风
险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承
包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担这事件责任的界限划分不清或不一
致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协
商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
(四)
背景材料
某矿井主井井筒设计深度560m,井筒净直径6m,建设单位经过公开招标同某施工单
位签订了施工合同,合同专用条款规定,工程造价和工期的基础井筒涌水量20m /h。井
筒施工到368m位置时,放炮后井筒涌水量达到23m /h。施工单位在没有采取措施的情
况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重,井筒一侧半径偏差达到
-20mm。建设单位提出返工处理,施工单位为此额外支出3万元,影响工期2天。
问题
1.建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔,为什么?
2.案例中,影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?
3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?
4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?
答案:
1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定,当井筒采用混凝土支护,且井内有
提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。
对施工单位的索赔不给予支持,因为涌水量超出20m /h不会造成井筒半径尺寸的不
合格,不是影响工期和费用的原因。
2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误
等。本案倒的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形,造成井筒不同方向
半径尺寸有大有小;支模板时没有校核测量造成的偏差,或是支模板人不负责任造成模板
偏向一侧;如果混凝土未对称浇筑,在一侧浇筑过高时会对模板形成挤压,使模板跑偏,
造成井筒半径尺寸误差等。
3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有:涌水直接进入混凝土冲走水泥浆;混凝土振捣
操作不规范;混凝土粘模,没有及时清理,没有刷脱模剂等原因。
4.施工中一般处理井壁淋水的措施有:截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈
截水槽,将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中;导水就是在浇筑混凝土井壁时,
设置挡水层,在挡水层后面埋设导水软管,将岩帮涌水导出到模板外面,不至进入混凝土
中,在混凝土强度达到一定要求后,再注浆将井壁后面充实堵水。
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:闁绘粠鍨抽幃鍡欑磾閹寸偟澧� 濞戞挴鍋撶紒鐙欏啰绱﹂梺顐ゅТ缁椻偓 | 濞戞挻妲掗澶愭嚀娴e摜鐟� | 闁糕晞娅i、鍛存⒓閼告鍞� | 鐎殿喖鎼€垫煡姊奸懜娈垮斀 | 婵☆嚪銈傚亾閸愵厾妲稿Λ甯嫹 | 閹煎瓨妫侀惁顖炲箮閳ь剙顔忚瑜帮拷 VIP闁绘瑯鍏涢棅锟� | |||||||||
闁轰焦鐟﹀ḿ妤冨垝閹规劦鍞� 闁挎冻鎷�40閻犱浇顕滅槐锟� | 缂備礁绻愰崥鈧☉鏃傚█椤o拷 | 闂佹彃绉堕崑锝夊礃閹绘帒鐓� (16閻犱緤鎷�) | 闁兼澘鍟伴崑锝囨喆閿濆棛鈧拷 (10閻犱緤鎷�) | |||||||||||
鐎点倝缂氶鏇烆啅閵壯€鏌ょ紓浣哥箲缁侊拷 | 鐎殿喚濮甸幁锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ![]() | |||||||||
鐎点倝缂氶鏇烆啅閵壯€鏌ゅ銈呮贡濞叉壆绮婚敍鍕€� | 鐎殿喚濮撮幃锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
鐎规悶鍎抽埢鐓庘枖閺団槅娼愰柛娆忥功濞村宕楀畷鍥╁弨閻犲浄鎷� | 闁绘粌顑勯梽鍕⒖閿燂拷 | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
鐎点倛娅i悺姘啅閵壯€鏌ょ紒鐙呯磿閹﹥绋夋惔锛勬澖闁告棑鎷� | 闁绘粌顑嗛悥鍙夌閿燂拷 | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
闁哄牐娅i弫绋款啅閵壯€鏌ょ紒鐙呯磿閹﹥绋夋惔锛勬澖闁告棑鎷� | 闁艰绻愰埞锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
闁稿浚鍓濋惌鎯ь啅閵壯€鏌ょ紒鐙呯磿閹﹥绋夋惔锛勬澖闁告棑鎷� | 濡ゅ倹岣块獮澶愭偝閿燂拷 | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
閻㈩垰鍊归弬鍌炲礂椤掑倹鏆忕€规悶鍎抽埢鑲╃不閿涘嫭鍊� | 闁哄姘﹂獮锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
闂佸彞娴囬惌鎯ь啅閵壯€鏌ょ紒鐙呯磿閹﹥绋夋惔锛勬澖闁告棑鎷� | 閻庢稒鐟﹂弸鍐ㄢ枖閿燂拷 | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
婵ɑ娼欓崺鍕潩鐎靛憡鏆╃€规悶鍎抽埢鑲╃不閿涘嫭鍊� | 闁烩晜绋掑妤€鈽夐敓锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ||||||||||
闂侇偅鐭穱濠囩嵁鐠恒劍鏆╃€规悶鍎抽埢鑲╃不閿涘嫭鍊� | 闁哄鍔戠粻锟� | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 闁稿繐绉烽崹鍌滄嫚閺囩偞鍎� ![]() ![]() | 濞戞挸顦〃婊兾熼埄鍐ㄧ彲濡府鎷� | ![]() | |||||||||
闁靛棴鎷�閻犲洤澧介埢鑲┾偓娑崇畳閸拷闁靛棙鍨圭花璺ㄦ媼閼碱剙鐤嗛柛妯煎枍閻滐拷700闁稿骏鎷�/缂佸鎷�,闁绘粣鎷�5闁硅埖眉缁洪箖鏌ㄩ埀锟�350闁稿骏鎷�/缂佸鎷�.濠㈣泛娲╅埀顒€鍟€垫氨鈧絻鍋愯ぐ锟�300闁稿骏鎷�/缂佸鎷�,闁绘粍婢橀崢銈囨嫻绾懐顩烽梺顐嫹 闁靛棴鎷�闂傚棜娉涢悢鈧痪顓涘亾缂佸鐒﹂弳鈧┑鍌涱殜椤︼拷闁靛棙鍨垮ù鍌炲春閾忚鏀ㄧ紒顖濐嚙閸亞鎷犻崜褉鏌�+闁烩晛鐡ㄩ幐杈┾偓闈涙椤旓拷+闁告劕鎳橀崕瀵告導閸曨剚鐏愰柨娑樻湰閳ь剚绻勫ǎ顔锯偓鐢靛帶濞存﹢鏁嶉崼婵嗙樁闂侇収鍠栭崺宀€鈧顔愮槐锟�闁兼澘鍟抽惁顖涚▔瀹ュ牏绠栭柛蹇撶Х閸ㄥ倿鏌屽鍜佸妳1妤犵儑鎷�=5980闁稿骏鎷�/闁稿繈鍔庨~鏍晬閸繃鍎�4缂佸鍩婄槐锟�+闂侇偓鎷�2023妤犵偞娼欓崣蹇曠矓閹寸偞娈岄柡澶涙嫹>>缂佹柨顑呭畵鍡欐嫻椤撴繃瀚� 闁靛棴鎷�闁稿繈鍔庨埢濂告偟椤撶儐娈板渚婃嫹闁靛棙鍨甸幆鍫熺▔婢舵劖锛岄柛蹇e墮閸欙紕鎷犻敓锟�+濞戞挴鍋撻梻鍌樺妺缁楁挻绋夊鎰佸殾濠㈣泛娲╅埀顒€鍟€垫氨鈧絻鍋愯ぐ锟�+闁兼澘鍟伴崑锝囧垝閹规劦鍞归柣婵撴嫹+闁哄懘缂氶崗妯伙紣濡櫣姘�+1V1闁烩晛鐡ㄩ幐閬嶅春閾忚鏀ㄩ柣婵撴嫹+闁兼澘鍟晶鐘虫償閺冨洨妲搁柟鍨涘亾鐎归潻鎷�+闁活亞鍠栭。鐣屾喆閿濆棛鈧粙鎮甸敓锟�+閹煎瓨妫侀惁顖炲箮閳ь剙顔忚瑜帮拷+闁烩晛鐡ㄩ幐杈ㄥ緞瑜忚ぐ顔炬嫚閿燂拷=2600闁稿骏鎷�/闁稿繈鍔庨~锟�>>缂佹柨顑呭畵鍡欐嫻椤撴繃瀚� 闁靛棴鎷�濞戞挴鍋撶紒鐙欏啰绱﹂梺顐ゅТ缁椻偓濞存粍鍨归~鍡樼箙閹屾濡炰緤鎷�闁靛棙鍨堕弳鈧柡澶嬪姉缁ㄨ法鎷嬮敓锟�+闂佹彃绉堕崑锝夊礃閹绘帒鐓�+闁活亞鍠栭。鐣屾喆閿濆棛鈧拷+缂備礁绻愰崥鈧☉鏃傚█椤o拷+濠㈣埖鑹鹃悰鐔告媴閹炬椿鏆幖杈炬嫹+1V1闁烩晛鐡ㄩ幐閬嶅极濞嗗浚鍚�+閹煎瓨妫侀惁顖炲箮閳ь剙顔忛敓锟�+閻庡湱鍋涙慨鐔虹玻娴h櫣澹�+闁绘粍婢樺┃鈧悗鍦仦閹硷拷+闁告劕鎳橀崕瀵告導閸曨剚鐏�+闁哄牆鐗愰埀顒€鍟畵锟�+闁烩晛鐡ㄩ幐杈╃驳閺冨倹鐎�+濞戞搩浜濋埀顑啫顕ч柡浣圭懃椤掔喓鍖栭懡銈囧煚+闁兼澘鍟抽惁顖涚▔瀹ュ牏绠栭柛蹇撶Х閸ㄥ倿鏌屽鍜佸妳2妤犵儑鎷�+闁诡剚绻勫ǎ顔锯偓鐢靛帶濞达拷+闁告艾绉寸粭鈧悹浣藉紦缁犵喖宕f繝鍌涘€辨慨婵勫劚瀹搁亶宕犻弽顒夊敳缂備緤鎷�+闁告ê妫楅崟楣冩儑閻旂⒈鏆柛娆忥攻鑶╅柟椋庡枎瀹擄拷+婵℃鐗呯欢銉ヮ嚕閸濆嫬顕у☉鎾亾闁哄牜鍓熼埀顒婃嫹+2023闁稿繈鍔庨~鏍偓瑙勆戦弻鐔煎极濞嗘劖缍忛柨娑樼墕鐎垫﹢鏌囬鐓庣厒閻庣顔愮槐锟�闁稿繈鍔庨~鏍ㄧ附濡ゅ拋妯€8800闁稿骏鎷�>>缂佹柨顑呭畵鍡欐嫻椤撴繃瀚� |
相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
