二、多选题
1.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下,(　)可以提出索赔。
A.承包人向发包人
B.承包人向勘察单位
C.分包人向发包人
D.分包人向承包人
E.发包人向监理
2.关于建设工程反索赔的说法，正确的有( )。
A.反索赔工作就是反击或反驳对方的索赔要求
B.反索赔是双向的
C.工程师对索赔文件的审核是反索赔的工作内容之一
D.审核索赔报告的时限性是反索赔的要点之一
E.调查分析并确定索赔事件的原因和责任，是反索赔的工作内容之一
3.建设工程索赔成立的前提条件有( )。
A.与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失
B.造成费用增加或工期损失的原因， 按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
D.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了正常的承受范围
E.索赔费用计算正确，并且容易分析
4.下列工程索赔证据中，属于书证的有(
A.合同协议书
B.往来信件
C.工程现场照片
D.质量责任鉴定
E.司法判决书
5.索赔意向通知应该包括的内容有(　　)。
A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述
B.索赔的依据和理由
C.索赔事件的发展动态
D.索赔工期的网络分析
E.索赔费用的计算
6.施工现场当地流行传染病期间，依据当地政府部门的规定施工被迫暂停70天，则按照施工合同对索赔程序的规定，承包人应( )。
A.在工程师下达的停工令发布后28天内提出索赔通知
B.在索赔通知发出后的28天内提交索赔报告
C.每隔28天提交该阶段的索赔报告
D.索赔通知发出后每隔28天持续提交索赔通知
E.在正式复工后提交总损失要求的索赔报告
7.按照国际惯例，关于建安工程索赔费用的说法，正确的是()。
A.可索赔的费用包括直接费、间接费、分包费、总部管理费和利润
B.从原则上讲，承包商有索赔权利的工程成本增加，都是可以索赔费用的
C.对于不同原因引起的索赔，承包商可索赔的费用是不变化的
D.不同原因引起的索赔，承包商可索赔的费用要按照各项费用的特点、条件进行分析论证
E.在索赔款中不-定都包括工程利润
8.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括( )。
A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费
B.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费
C.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费
D.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用
E.承包商使用不合格材料引起的损失费用
9.在工程项目施工过程中，施工机具使用费的索赔款项包括( )。
A.因机械故障停工维修而导致的窝工费
B.因监理工程师指令错误导致进行停工的窝工费
C.非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费
D.因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费
E.由于完成额外工作增加的机械使用费
10.在索赔款项的计算中，具体确定利率的方法有( )。
A.按当时的银行贷款利率
B.按当时的银行透支利率
C.按合同双方协议的利率
D.按中央银行贴现率加三个百分点
E.按中央银行贴现率加五个百分点
一、单项选择题
1. B;2. B;3. D;4. D;5. D;
6. D;7. D;8. A;9. B;10. B;
[解析]
1.答案B:
建设工程索赔通常是指在合同履行过程中，合同当事人- -方因对方 不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。所以B正确。
5.答案D:
工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔，不能提出工期索赔，因为加快施工进度并没有拖延工期。所以D正确。
8.笞案A:
总体而言，索赔的依据主要是三个方面:合同文件;法律、法规;工程建设惯例。合同文件是索赔的最主要依据，包括本合同协议书;而合同履行中发包人和承包人治商形成的协议即是本合同协议书。所以A正确。
二、多选题
1. A. D;2. A、C、D、E; 3. A、B、C;4. A. B、E;5.A、B、C;
6.A.B、C;7.A、B、D、E;8.B、C、D;9.B、C、E;10.A、B、C、D;
[解析]
1.答案A、D:
工程延期索赔，因为发包人未按合同要求提供施工条件，或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人向发包人提出索赔;由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向承包人提出索赔。所以A、D正确。
2. 答案A、C、D、E:
反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。一般认为， 索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。对对方索赔报告的反击或反驳，一般可以从以下几个方面进行。
(1)索赔要求或报告的时限性:审查对方是否在千扰事件发生后的索赔时限内及时提出索赔要求或报告。
(2)索赔事件的真实性。
(3)干扰事件的原因、责任分析:如果干扰事件确实存在，则要通过对事件的调查分析，确定原因和责任。如果事件责任属于索赔者自己，则索赔不能成立，如果合同双方都有责任，则应按各自的责任大小分担损失。
(4)索赔理由分析:分析对方的索赔要求是否与合同条款或有关法规-致，所受损失是否属于非对方负责的原因造成。
(5)索赔证据分析:分析对方所提供的证据是否真实、有效、合法，是否能证明索赔要求成立。证据不足、不全、不当、没有法律证明效力或没有证据，索赔不能成立。
(6)索赔值审核:如果经过上述的各种分析、评价，仍不能从根本上否定对方的索赔要求，则必须对索赔报告中的索赔值进行认真细致地审核，审核的重点是索赔值的计算方法是否合情合理，各种取费是否合理适度，有无重复计算，计算结果是否准确等。
所以A、C、D、E正确。
3.答案A、B、C:
索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件: (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失; (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任; (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。所以A、B、C正确。.
4.答案A. B、E:
书证是指以其文字或数字记载的内容起证明作用的书面文书和其他载体。如合同文本、财务账册、欠据、收据、往来信函以及确定有关权利的判决书、法律文件等。所以A. B、E正确。

[1] [2]

　　考试交流区成绩查询交流群（点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知）：

　　（群：129722917）　

　　温馨提示：有任何报考及考试相关疑问，可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。！考生可下载手机APP，随时掌握考试资讯！

扫一扫上面的二维码，添加老师个人微信号，所有课程七折开通

相关推荐：

　　1·2022年一级建造师报名时间

　　2·一级建造师报考条件

　　3·一级建造师考试真题

　　4·2022年一级建造师成绩查询时间

　　5·2022年一级建造师考试时间11月19、20日

　　6·一级建造师考试科目

版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
　　如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。如转载本站内容，请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。