2022一级建造师《建设工程法规及相关知识》补考真题答案及解析-一级建造师考试网(www.jzsedu.org)

2022一级建造师《建设工程法规及相关知识》补考真题答案及解析

来源：一级建造师考试网收藏本页 2023/3/29 http://www.jzsedu.org/

根据网友回忆，经环球网校精心整理：
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1.我国法律体系中，部门法的划分依据是（）。
A.法律调整的主体
B.法律调整的社会关系性质
C.法律的调整方法
D.法律的效力层级
【答案】B
【解析】在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。
【考点来源】1Z301010 建设工程法律体系 P1
2.法人的住所是（）。
A.法定代表人住所地
B.法人主要办事机构所在地
C.法定代表人经常居住地
D.法人注册地
【答案】B
【解析】法人以其主要办事机构所在地为住所。
【考点来源】1Z301021 法人应具备的条件 P9
3.甲施工企业委托其员工李某从乙公司订购一批空调，李某与乙私下商定将每台空调的售价比正常售价提高1000元，乙给李某每台500元的回扣。下列说法正确的是（）。
A.李某的行为属于表见代理，买卖合同有效
B.李某的行为属于无权代理，买卖合同效力待定
C.李某作为代理人未能尽职，应当独立对甲承担责任
D.李某与乙恶意串通损害甲的利益，应当和乙承担连带责任
【答案】D
【解析】代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。
【考点来源】1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 P16
4.根据《民法典》，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为（）。
A.无效
B.效力待定
C.有效
D.经追认后有效
【答案】C
【解析】《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。
【考点来源】1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任 P15
5.除法律另有规定和当事人另有约定外，动产物权设立和转让发生效力的时间是（）。
A.登记时
B.合同成立时
C.交付时
D.合同生效时
【答案】C
【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
【考点来源】1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 P20
6.关于工程建设行业标准的说法，正确的是（）。
A.行业标准由国务院标准化行政主管部门制定
B.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，审批部门不得批准
C.行业标准的制定以国家标准的存在为前提
D.行业标准一般每5年复审一次
【答案】D
【解析】A错误，行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。
B错误，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。
C错误，《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
D正确，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5 年复审1 次。
【考点来源】1Z307011 工程建设标准的分类 P294
7.某项目在施工过程中脚手架坍塌，造成5人死亡，60人重伤，直接经济损失900余万元。该事故属于（）。
A.重大事故
B.一般事故
C.较大事故
D.特别重大事故
【答案】A
【解析】根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:
（1）特别重大事故，是指造成30 人以上死亡，或者100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同） ,或者1亿元以上直接经济损失的事故;
（2）重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故;
（3）较大事故，是指造成3 人以上10 人以下死亡，或者10 人以上50 人以下重伤，或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;
（4）一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失的事故。
所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。
【考点来源】1Z306041 生产安全事故的等级划分标准 P269
8.注册建造师担任项目负责人期间，施工企业可以更换项目负责人的情形是（）。
A.建设行政主管部门同意更换的
B.建设单位与施工企业产生纠纷的
C.因不可抗力引起暂停施工的
D.建设单位同意更换的
【答案】D
【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人: （1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的; （2）发包方同意更换项目负责人的; （3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
【考点来源】1Z302033 建造师的受聘单位和执业岗位范围 P82
9.下列财产中，可以抵押的是（）。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.医疗机构的医疗设施
D.学校、幼儿园的教育设施
【答案】B
【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押: （1）建筑物和其他土地附着物;（2建设用地使用权;（3）海域使用权;（4）生产设备、原材料、半成品、产品;（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器;（6）交通运输工具;（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。
下列财产不得抵押: （1）土地所有权;（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外; （3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施; （4）所有权、使用权不明或者有争议的财产; （5）依法被查封、扣押、监管的财产; （6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
【考点来源】1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定 P37
10.根据《民法典》，借款合同对支付利息没有约定，出借人主张支付利息的，借款人（）。
A.应当按照一年期贷款市场报价利率的四倍支付利息
B.应当按照一年期贷款市场报价利率支付利息
C.有权不支付利息
D.应当按照当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素支付利息
【答案】C
【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。
借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的，视为没有利息。
【考点来源】1Z304033 借款合同的法律规定 P183
11.建设工程施工合同纠纷的仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷有权（）。
A.请求原仲裁庭重新进行仲裁
B.请求原仲裁委员会重新组成仲裁庭进行仲裁
C.请求法院改判
D.根据重新达成的仲裁协议申请仲裁
【答案】D
【解析】仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
【考点来源】1Z308034 仲裁裁决的执行 P363
12.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情況实施监督的单位是（）。
A.建设项目规划审查机构
B.工程质量监督机构
C.施工图设计文件审查单位
D.建筑安全监督管理机构
【答案】D
【解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
【考点来源】1Z307012 工程建设强制性标准实施的规定 P297
13.根据《招标投标法实施条例》，关于评标的说法，正确的是（）。
A.评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明
B.投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会不得直接否决其投标
C.评标过程中，评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继续进行评审
D.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标
【答案】D
【解析】A错误，评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
B错误，D正确。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标: （1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字; （2）投标联合体没有提交共同投标协议; （3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件; （4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外; （5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价; （6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应; （7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
C错误，《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十八条规定，评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。【此选项超纲】
【考点来源】1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 P94
14.关于车辆购置税的说法，正确的是（）。
A.车辆购置税实行一次性征收
B.购置二手车需要征收车辆购置税
C.受赠的车辆免征车辆购置税
D.城市公交企业购置的公共车辆征收购置税
【答案】A
【解析】2018 年12 月公布的《中华人民共和国车辆购置税法》规定，在中华人民共和国境内购置汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150 毫升的摩托车的单位和个人，为车辆购置税的纳税人，应当依照本法规定缴纳车辆购置税。本法所称购置，是指以购买、进口、自产、受赠、获奖或者其他方式取得并自用应税车辆的行为。因此，受赠的车辆需要缴纳车辆购置税。
车辆购置税实行一次性征收。
购置已征车辆购置税的车辆，不再征收车辆购置税。
下列车辆免征车辆购置税: （1）依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆; （2）中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆; （3）悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆;（4 ）设有固定装置的非运输专用作业车辆; （5）城市公交企业购置的公共汽电车辆。
【考点来源】1Z301094 其他相关税收的规定 P52
15.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列各项安全责任中，属于建设单位的是（）。
A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得随意压缩合同约定的工期
D.落实安全施工措施所需费用的使用情况
【答案】C
【解析】A为勘察单位的安全责任;
B为设计单位的安全责任;
D为施工单位的安全责任。
【考点来源】1Z306051 建设单位相关的安全责任 P280;1Z306052 勘察、设计单位相关的安全责任 P282-283
16.施工作业人员应当履行的安全生产义务是（）。
A.确保项目安全生产费用有效使用
B.对影响人身健康的作业条件提出改进建议
C.批评、检察、控告危及生命安全的行为
D.正确使用安全防护用具
【答案】D
【解析】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。
施工作业人员主要享有如下的安全生产权利:（一）施工安全生产的知情权和建议权：《建筑法》规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见;（二）施工安全防护用品的获得权;（三）批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;（四）紧急避险权;（五）获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;（六）救治和请求民事，赔偿权;（七）依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。
施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务:（一）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务;（二）接受安全生产教育培训的义务;（三）施工安全事故隐患报告的义务;（四）被派遣劳动者的义务。
【考点来源】1Z306024 施工作业人员安全生产的权利和义务 P233-234
17.关于取得一级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。
A.申请注册不受年龄的限制
B.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册
C.可以申请在两个单位注册
D.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册
【答案】B
【解析】《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:
（1）不具有完全民事行为能力的;
（2）申请在两个或者两个以上单位注册的（C错误）;
（3）未达到注册建造师继续教育要求的;
（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;
（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的;
（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3 年的（D错误）;
（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的;
（8）在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;
（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的（B正确）;
（10）年龄超过65 周岁的（A错误）;
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
【考点来源】1Z302032 建造师考试、注册和继续教育的规定 P80
18.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于施工企业提取安全费用的说法，正确的是（）。
A.总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用
B.安全费用以建筑安装工程造价为计提依据
C施工企业不得自行提高安全费用提取标准
D.安全费用提取标准与建设工程类别无关
【答案】B
【解析】A错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
B正确，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。
D错误，各建设工程类别安全费用提取标准如下: （1）矿山工程为2.5%; （2）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%; （3）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。
C错误，企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。
【考点来源】1Z306032 施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 P251
19.根据《节约能源法》，关于节能的说法，正确的是（）。
A.国家禁止发展高耗能、高污染行业
B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，须经国务院批准方可投入使用
D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，实行限项审批管理
【答案】B
【解析】A错误，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。
B正确，C错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产、使用。
D错误，政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
【考点来源】1Z305021 施工合理使用与节约能源的规定 P211
20.某工程在保修期内，因施工企业未及时履行保修义务，加之建筑物所有人使用不当，导致建筑物毀损。关于损失赔偿责任承担的说法，正确的是（）。
A.因在保修期内，施工企业应当承担全部损失
B.施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任
C.施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任
D.施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失
【答案】B
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
【考点来源】1Z307052 质量责任的损失赔偿 P330
21.根据《企业所得税法》，关于居民企业的说法，正确的是（）。
A.外带企业不属于居民企业
B.依法在中国境内成立的企业是居民企业
C.依照外国法律成立的企业不是居民企业
D.按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业
【答案】B
【解析】企业分为居民企业和非居民企业。
居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。
非居民企业，是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。
【考点来源】1Z301091 企业和个人所得税的规定 P45
22.根据《招标投标法实施条例》，关于开标的说法，正确的是（）。
A.投标人少于5个的，不得开标
B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后及时提出
C.招标人对在招标文件确定的提交投标文件截止时间后收到的投标文件也应当予以拆封宣读
D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标
【答案】D
【解析】A错误，投标人少于3个的，不得开标。
B错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
C错误，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
【考点来源】1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 P94;1Z303013 投标人、投标文件的法定要求和投标保证金 P98
23.关于建设工程争议评审机制的说法，正确的是（）。
A.争议评审组应当由3名以上专家组成
B.组成评审组的专家应当在工程结束后选定
C.一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议
D.争议评审裁决具有强制执行力
【答案】C
【解析】A错误，建设工程争议评审（简称争议评审），是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专家（通常是3人，小型工程1 人）组成争议评审组，就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议或者作出决定的争议解决方式。
B错误，《标准施工招标文件》中规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
C正确，一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。
D错误，如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。
【考点来源】1Z308043 争议评审机制的规定 P368-369
24.根据《必须招标的工程项目规定》，下列必须招标的项目范围中，达到必须招标的规模标准的是（）。
A.设计采购单项合同估算价为150万元
B.施工单项合同估算价为300万元
C.材料采购单项合同估算价为150万元
D.监理采购单项合同估算价为50万元
【答案】A
【解析】《必须招标的工程项目规定》中规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标: （1）施工单项合同估算价在400 万元人民币以上; （2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 万元人民币以上;（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。
【考点来源】1Z303011 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所 P88-89
25.关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。
A.行政处罚决定变更后，信息公告内容并不必然变更
B.信息公告内容如果有误，由被公告单位自行更
C.应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限
D.被公告单位要求变更公告内容，应当由发布信息的单位提供证据
【答案】C
【解析】A错误，行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。
B错误，《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效。
D错误，被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。
【考点来源】lZ303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制 P123
26.下列施工企业的造成行为准，应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是（）。
A.施工企业不再具备安全生产条件，且情节严重
B.发生重大安全事故的
C.施工企业转让安全生产许可证的
D.施工企业安全生产许证有效期满未办理延期手续
【答案】B
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。
【考点来源】1Z306013 违法行为应承担的法律责任 P226
27.关于建设工程未经过竣工验收，发包人擅自使用的质量责任承担的说法，正确的是（）。
A.承包人不再承担工程质量责任
B.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
C.承包人与发包人承担连带责任
D.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应当予以支持
【答案】B
【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
【考点来源】1Z307044 竣工结算、质量争议的规定 P326
28.建设工程施工合同纠纷民事诉讼中，当事人申请建设工程质量鉴定，应当在（）提出申请。
A.举证期限内
B.一审终结前
C.开庭前
D.辩论终结前
【答案】A
【解析】当事人申请鉴定，应当注意在举证期限内提出。
【考点来源】1Z308023 民事诉讼证据的种类、保全和应用 P343
29.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动有（）。
A.修建储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.在历史建筑上刻划、涂污
D.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
【答案】D
【解析】《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动:（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动; （2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等;（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等;（4）在历史建筑上刻划、涂污。
【考点来源】1Z305032 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定 P220
30.关于施工中发现文物的报告和保护的说法正确的是（）。
A.发现人发现文物后，应当在12小时内报告当地文物行政主管部门
B.文物行政主管部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场
C.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
D.文物行政主管部门接到报告后，应当在10日内提出处理意见
【答案】C
【解析】《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24 小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。
【考点来源】1Z305033 施工发现文物报告和保护的规定 P221
31.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法，正确的是（）。
A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置
B.施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输
C.施工企业应当以未端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类
D.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
【答案】D
【解析】A错误，严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。
B错误，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。
C错误，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。
D正确，处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。
【考点来源】1Z305014 施工现场固体废物污染环境防治的规定 P204-205
32.关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法，正确的是（）。
A.堆放人有过错的，应当承担惩罚性赔偿责任
B.堆放人无过错的，可以减轻其责任
C.堆放人无论是否有过错，均应当承担侵权责任
D.堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任
【答案】D
【解析】2020 年5 月公布的《中华人民共和国民法典》规定堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。"
【考点来源】1Z306032 施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定 P250
33. 施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件中，应当为施工现场从事危险作业的人员交纳的保险是（）。
A.养老保险
B.意外伤害保险
C.第三者责任险
D.财产保险
【答案】B
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可
证，应当具备下列安全生产条件: ..... （7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费; ......
【考点来源】lZ306011 申请领取安全生产许可证的条件 P224
34.仲裁程序中，关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法，正确的是（）
A.当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出
B.当事人可以请求仲裁委员会作出决定
C.当事人应当直接请求人民法院裁定
D.当事人一方请求仲裁委员会作出決定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定
【答案】B
【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。
【考点来源】1Z308031 仲裁协议的规定 P360
35.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证应当具备条件的是（）。
A.已经确定施工企业
B.项目复杂、施工难度大的，已经投保建筑工程一切险
C.需要拆迁的，拆迁工作已经完成
D.按照规定应当实行监理的，已经确定监理单位
【答案】A
【解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件: （1）已经办理该建筑工程用地批准手续;（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证; （3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;（4）已经确定建筑施工企业; （5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料; （6）有保证工程质量和安全的具体措施。
【考点来源】1Z302012 申请主体和法定批准条件 P60
36.关于建设工程施工合同纠纷和解的说法，正确的是（）。
A.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
B.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力
C.已经申请仲裁，当事人达成和解的，应当请求仲裁庭制作仲裁调解书
D.已经提超诉讼，当事人达成和解的，不得请求法院制作民事调解书
【答案】A
【解析】A正确，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否巳经进入诉讼或仲裁程序。
B错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事
人之间的约定。
C、D错误，和解也可与仲裁、诉讼程序相结合：当事人达成和解协议的，已提请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或仲裁调解书;已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协议基础上制作调解书。
【考点来源】1Z308012 民事纠纷的法律解决途径 P335
37.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。
A.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
B.用于填充墙体的砖
C.用于混凝土中使用的掺加剂
D.用于各种结构的钢筋及连接接头试件
【答案】A
【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: （1）用于承重结构的混凝土试块; （2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块; （3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件; （4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; （5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; （6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; （7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; （8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
【考点来源】1Z307023 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定 P302-303
38.下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是（）。
A.劳动合同期满，用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的
B.劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的
C.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇，劳动合同终止的
D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的
【答案】D
【解析】《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿:（1）劳动者依照《劳动合同法》第38 条规定解除劳动合同的;（2）用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;（3）用人单位依照《劳动合同法》第40 条规定解除劳动合同的;（4）用人单位依照《劳动合同法》第41 条第1 款规定解除劳动合同的; （5）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44 条第1 项规定终止固定期限劳动合同的; （6）依照《劳动合同法》第44 条第4 项、第5 项规定终止劳动合同的; （7）法律、行政法规规定的其他情形。
【考点来源】1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止 P156
39.下列情形中，属于不当得利之债的是（）。
A..甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障多出1000元
B.甲欠付乙款项，诉讼时效期间届满后，甲向乙还款
C.甲欠付乙款项，提前支付全部利息后，又在借款期限届满前提前还款
D.甲为避免邻居乙利益受损而管理其事务
【答案】A
【解析】不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。
《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外: （1）为履行道德义务进行的给付; （2）债务到期之前的清偿; （3）明知无给付义务而进行的债务清偿。
【考点来源】1Z301052 建设工程债的发生根据 P22
40.根据《城镇污水排入排冰管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。
A.因施工作业需要排水的，由施工企业中请领取排水许可证
B.排水许可证的有效期，由生态环境主管部门根据工期确定
C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水
D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费
【答案】D
【解析】A错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。
B错误，因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。
C错误，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。
【考点来源】1Z305013 施工现场水污染防治的规定 P203
41.关于工程总承包单位的说法，正确的是（）。
A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位
B.建设单位应当采用招标方式选择.工程总承包单位
C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位
D.工程总承包单位不得是联合体
【答案】A
【解析】A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。
B错误，建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。
C、D错误，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
【考点来源】1Z303021 建设工程总承包的规定 P111-112
42.根据《建筑市场信用管理暂行办法》属于建筑市场基本信息的是（）。
A.行政机关奖励信息
B群团组织奖励信息
C.注册执业人员信息
D.行政处罚信息
【答案】C
【解析】基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。
优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。
不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。
【考点来源】1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类 P120
43.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。
A.施工许可证需要重新核验
B.须报告发证机关并交回施工许可证
C.施工许可证仍有效
D.施工许可证自行废止
【答案】D
【解析】既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
【考点来源】1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定 P62
44.根据《建设工程质量管理条例》，由总监理工程师签字方可进行的事项是（）。
A.隐蔽工程实施隐蔽
B.防震减震装置用于建设工程
C.建设单位拨付工程款
D.建筑构配件在工程上使用或者安装
【答案】C
【解析】经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
【考点来源】1Z307033 工程监理单位相关的质量责任和义务 P316
45.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中，由承运人承担赔偿责任的是（）。
A.不可抗力
B.承运人未按约定路线行驶
C.货物本身的自然性质
D.托运人申报不实
【答案】B
【解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。
因托运人申报不实或者遗漏重要情况，造成承运人损失的，托运人应当承担赔偿责任。
【考点来源】1Z304036 运输合同的法律规定 P189
46.关于民事诉讼时效期间的说法.正确的是（）。
A.普通诉讼时效期间为3年
B.权利的最长保护期限为10年
C.国际货物买卖合同争议的时效期间为3年
D.技术进出口合同争议的时效期间为2年
【答案】A
【解析】1.普通诉讼时效。《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。
2.特殊诉讼时效。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年;
1992 年11 月公布的《中华人民共和国海商法》规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1 年。
3.权利的最长保护期限。诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20 年的，法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
【考点来源】1Z308024 民事诉讼时效的规定 P346-347
47.某建设工程质量保修书承诺的保修期限中,符合法定要求的是（）。
A.屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗漏，为2年
B.电气管线、给排水艿馈⑸璞赴沧昂妥靶薰こ蹋?�1年
C.房屋建筑的主体结构工程，为50年
D.房屋建筑的地基基础工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年;（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
【考点来源】lZ307051 质量保修书和最低保修期限的规定 P329
48.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期为（）。
A.转移占有建设工程之日
B.承包人提交竣工验收报告之日
C.实际竣工验收之日
D.工程完工之日
【答案】A
【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定: （1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; （2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; （3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【考点来源】lZ304014 建设工程工期和支付价款的规定 P133
49.关于质押的说法，正确的是（）。
A.质押应当转移占有
B.质押是违约责任的承担方式
C.法律、行政法规禁止转让的动产不得出质
D.质权自出质人办理质押登记时设立
【答案】C
【解析】A错误，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。动产质押才是需要转移占有的质押物，权利质押只交付凭证，不用转移权利本身。
B错误，《民法典》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
C正确，法律、行政法规禁止转让的动产不得出质。
D错误，质权自出质人交付质押财产时设立。
【考点来源】1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任 P35;1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定 P38;1Z304018 违约责任茂违约责任的免除 P147
50.除建设工程施工合同专用条款另有约定外,应当投保建筑工程一切险的主体是（）。
A.承包人
B.发包人
C.分包人
D.监理人
【答案】B
【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
【考点来源】1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益 P41

[1] [2]