2011年一级建造师考试机电工程专业考试试题备考三(7)_第2页-一级建造师考试网(www.jzsedu.org)

您现在的位置：首页 >> 工程管理与实务 >> 模拟试题 >> 机电 >> 文章正文

2011年一级建造师考试机电工程专业考试试题备考三(7)_第2页

来源：一级建造师考试网收藏本页 2011/3/28 http://www.jzsedu.org/

您的答案：标准答案：     (1)资质审查的内容包括：
    1)企业营业执照和资质证书等资质文件；
    2)企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平；
    3)施工设备装备情况；
    4)财务资金状况；
    5)近几年承担类似工程的情况和经验；
    6)企业的社会信誉等。
    (2)履约保证金与预付款的区别
    1)两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。
    2)性质不同。履约保证金是担保形式，是法律行为；而预付款是合同双方约定的为，不是法律行为，而是一种惯例。
    3)处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同按约定常履行，则履约保证金到期返还；②合同不履行，双方都无过错，履约保证金返还；③付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同，视情节轻重，对方可扣留相应的履约保证金；④收取履约保证金的一方不履行合同，双倍返还履约保证金。
    (3)判定索赔成立，应具备的条件是：
    1)承包商遭受到了实际损失或损害；
    2)损失不是因承包商的过错造成的；
    3)损害也不是承包商承担的危险造成的；
    4)承包商遭受了损失或损害，应在合同规定的索赔时限内提出。
    (4)两次索赔申请能否成立，分析如下：
    1)对第一次提出的索赔：
    ①判定第一次索赔成立。因为口．遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，故延误工期引起的工期索赔的理由成立；6．承包商及时提供了施工记录和有关资料；c．承包商及时提出了索赔申请。
    ②延误的天数，应由业主和监理工程师审核。
    ③承包商等待签发工期变更指令。
    2)对第二次提出的索赔：
    ①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施工过程中，需安装吊车吊装工艺设备，是施工企业应该预见到的问题，因此，造成工期延误由承包商自己承担责任，索赔没有正当理由。
    ②承包商送出索赔申请后，28天内可接到答复。

本题分数： 30.00 分，你答题的情况为错误所以你的得分为 0 分

解析：

35、     某石化总公司需要安装一套炼化装置，决定将该工程通过招标投标方式确定承包人。经过一系列的投标、决标活动，最后选定某安装工程公司作为承包方。双方经过协商，调2007年2月1日签订了该安装工程承包合同。合同约定：2007年3月1日正式施工。施工前一个月，由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前将工程的尉电、用水等前期问题解决。由安装公司按照石化总公司的要求负责材料的供应和所有安装事项，全部工程造价50亿元人民币，石化总公司先行支付20亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清，全部工程在合同签订之日起1年内完成。工程的保修期3年。
    合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等交给了安装公司，场地用水问题也已解决。但是直到2007年3月15日，石化总公司仍然没有解决场地用电的问题，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万余元。
    至2007年12月底，主体工程已基本完成。由于开工前延误了工期，为了在合同期完工，安装公司征得石化总公司的同意，将该工程的部分工程分包给了某专业安装公司业安装公司又将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司。工程验收时发现窝该专业安装公司的分包部分工程及转包的设备安装质量均没有达到合同约定的标准。总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，部分工程分包是因为程化总公司开工时没有按照约定提供用电导致工期延误，为了加快工程进度而采取的一种措施，分包时石化总公司也表示了同意，自己不应承担责任，应当由该专业安装公司承担全部责任，而该专业安装公司的财产只能承担部分损失，没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司没有能力承担的部分应当由安装公司承担，安装公司则提出应当自己和石化总公司双方分担。双方协商不成，诉至法院。
问题：
(1)从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现各是？
(2)石化总公司和安装公司的合同效力如何？
(3)安装公司的分包合同和专业安装公司的转包合同的效力如何？
(4)安装公司的停工损失由谁负责？
(5)验收时出现的工程质量问题应当由谁来承担责任？

[1] [2] [3]